1. KOSTENVORANSCHLAG
KOSTENVORANSCHLÄGE SIND ENTGELTLICH, SOFERN DIE KOSTEN HIEFÜR VEREINBART WURDEN. EIN KOSTENVORANSCHLAG BEINHALTET EINE NACH KAUFMÄNNISCHEN UND TECHNISCHEN GESICHTSPUNKTEN VORGENOMMEN DETAILLIERUNG UND AUFSCHLÜSSELUNG BEI DEN EINZELPOSTEN MATERIAL, ARBEIT ETC. DER ZEITAUFWAND FÜR DIE ERSTELLUNG EINES KOSTENVORANSCHLAGES WIRD DEM WERKSTÄTTEN-STUNDENSATZ VERRECHNET. DIESE KOSTEN WERDEN BEI NACHFOLGENDER AUFTRAGSERTEILUNG IN ABZUG GEBRACHT UND ZWAR IN DEM VERHÄLTNIS, IN DEM SICH DER TATSÄCHLICH ERTEILTE AUFTRAG ZUM UMFANG DES URSPRÜNGLICHEN KOSTENVORANSCHLAGES VERHÄLT. DIE AUS ANLASS DER ERSTELLUNG DES KOSTENVORANSCHLAGES ERFORDERLICHEN UND IN AUFTRAG GEGEBENEN LEISTUNGEN WIE FAHRTEN, REISEN, MONTAGEARBEITEN UND ÄHNLICHES WERDEN DEM AUFTRAGGEBER GESONDERT VERRECHNET.
2. TAUSCHAGGREGATE
DIE BERECHNUNG VON TAUSCHPREISEN SETZT VORAUS, DASS DIE VOM AUFTRAGGEBER BEIGESTELLTEN AGGREGATE KEINE UNGEWÖHNLICHEN SCHÄDEN AUFWEISEN UND NOCH AUFBEREITUNGSFÄHIG SIND.
3. PROBEFAHRTEN
DER INSTANDSETZUNGSAUFTRAG UMFASST DIE ERMÄCHTIGUNG, MIT KRAFTFAHRZEUGEN UND AGGREGATEN PROBELÄUFE SOWIE PROBE- UND ÜBERSTELLUNGSFAHRTEN – UNTER VERWENDUNG VON PROBEFAHRTEN- ODER ÜBERSTELLUNGSKENNZEICHEN – DURCHZUFÜHREN.
4. ZAHLUNGEN
DIE ZAHLUNG FÜR ERBRACHTE INSTANDSETZUNGSARBEITEN UND VERKAUFTE WAREN HAT BEI ÜBERGABE BAR ZU ERFOLGEN, SOWEIT VOM AUFTRAGNEHMER ZAHLUNG DURCH WECHSEL, SCHECK ETC. AKZEPTIERT WIRD, ERFOLGT DIES ZAHLUNGSHALBER UND ES GEHEN ANFALLENDE SPESEN ZU LASTEN DES AUFTRAGGEBERS. DIE AUFRECHNUNG VON FORDERUNGEN DES AUFTRAGGEBERS GEGEN DEN AUFTRAGNEHMER MIT DESSEN FORDERUNGEN IST ABGESCHLOSSEN, ES SEI DENN, DASS DER AUFTRAGNEHMER ZAHLUNGSUNFÄHIG GEWORDEN IST ODER DIE GEGENFORDERUNG IM RECHTLICHEN ZUSAMMENHANG MIT DER ZAHLUNGSVERBINDLICHKEIT DES AUFTRAGGEBERS STEHT, GERICHTLICH FESTGESTELLT ODER AUFTRAGNEHMER ANERKANNT WORDEN IST.
5. LIEFERUNG
EIN VEREINBARTER FERTIGSTELLUNGSTERMIN IST IM AUFTRAGSSCHREIBEN FESTZUHALTEN.
6. ABSTELLUNG VON FAHRZEUGEN AUF ÖFFENTLICHER VERKEHRSFLÄCHE
DER AUFTRAGGEBER NIMMT ZUR KENNTNIS, DASS DER REPARATURGEGENSTAND AB JENEM TAG, DER DEM IM AUFTRAGSSCHREIBEN GENANNTEN FERTIGSTELLUNGSTERMIN FOLGT, VOM AUFTRAGNEHMER AUF ÖFFENTLICHER VERKEHRSFLÄCHE ABGESTELLT WERDEN KANN.
7. ALTTEILE
ERSETZTE ALTTEILE – AUSGENOMMEN TAUSCHTEILE – SIND VOM AUFTRAGNEHMER BIS ZUM VEREINBARTEN FERTIGSTELLUNGSTERMIN AUFZUBEWAHREN UND DEREN HERAUSGABE KANN BIS ZU DIESEM ZEITPUNKT VERLANGT WERDEN, ANDERNFALLS IST DER AUFTRAGNEHMER BERECHTIGT, DIESE ALTTEILE ZU ENTSORGEN.
8. EIGENTUMSVORBEHALT
ALLE GELIEFERTEN UND ANMONTIERTEN WAREN BLEIBEN BIS ZUR VOLLSTÄNDIGEN BEZAHLUNG EIGENTUM DES AUFTRAGNEHMERS.
9. RECHT ZUR ZURÜCKBEHALTUNG DES REPARATURGESTANDNES
DEM AUFTRAGNEHMER STEHT WEGEN ALLER SEINER FORDERUNGEN AUS DEM GEGENSTÄNDLICHEN AUFTRAG, INSBESONDERE FÜR DEN GEMACHTEN AUFWAND ODER AUS DEM IHM VERURSACHTEN SCHADEN, SOWIE FÜR EINSCHLÄGIGE MATERIALLIEFERUNGEN EIN ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT AN DEM BETROFFENEN REPARATURGEGENSTAND DES AUFTRAGGEBERS ZU. DIES GILT AUCH FÜR FORDERUNGEN AUS FRÜHEREN INSTANDSETZUNGSAUFTRÄGEN, SOWEIT DIESE VOM GLEICHEN AUFRAGGEBER ERTEILT WORDEN SIND UND DEN GLEICHEN REPARATURGEGENSTAND BETROFFEN HABEN. WEISUNGEN, ÜBER DEN REPARATURGEGENSTAND IN BESTIMMTER WEISE ZU VERFÜGEN, MUSS DER AUFTRAGNEHMER ERST NACH VOLLSTÄNDIGER BEZAHLUNG SEINER FORDERUNGEN AUSFÜHREN.
10. BEHELFSREPARATUREN
BEI BEHELFSMÄßIGEN INSTANDSETZUNGEN, DIE NUR ÜBER AUSDRÜCKLICHEN AUFTRAG DURCHGEFÜHRT WERDEN, IST LEDIGLICH MIT EINER DEN UMSTÄNDEN ENTSPRECHENDEN, SEHR BESCHRÄNKTEN HALTBARKEIT ZU RECHNEN. AUF DIESEM UMSTAND IST DER AUFTRAGGEBER AUSDRÜCKLICH HINZUWEISEN.
11. GEWÄHRLEISTUNG UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DER AUFTRAGNEHMER LEISTET GEWÄHR FÜR DIE DURCHGEFÜHRTEN INSTANDSETZUNGSARBEITEN UND FÜR DIE EINGEBAUTEN TEILE INNERHALB DER GESETZLICHEN FRIST. VERSCHLEIßTEILE HABEN NUR DIE DEM JEWEILIGEN STAND DER TECHNIK ZU ENTSPRECHENDE LEBENSDAUER. DIE GEWÄHRLEISTUNG ERFOLGT DURCH KOSTENLOSE BEHEBUNG DER NACHGEWIESENEN MÄNGEL IN ANGEMESSENER FRIST UND ZUMUTBARER WEISE. IST EINE BEHEBUNG NICHT MÖGLICH ODER MIT UNVERHÄLTNISMÄßIG HOHEN KOSTEN VERBUNDEN, SO IST ANGEMESSENER ERSATZ ZU LEISTEN. ZUR AUSFÜHRUNG DER LEISTUNGEN IM RAHMEN DER GEWÄHRLEISTUNG HAT DER AUFTRAGGEBER DEN REPARATURGEGENSTAND DEM AUFTRAGNEHMER IN DESSEN BETRIEB AUF EIGENE KOSTEN UND GEFAHR ZU ÜBERSTELLEN. IST EINE ÜBERSTELLUNG UNTUNLICH, IST DER AUFTRAGNEHMER ZU VERSTÄNDIGEN. DIESER KANN DANN ENTWEDER DIE ÜBERSTELLUNG AUF SEINE KOSTEN UND GEFAHR ODER DIE DURCHFÜHRUNG DER ARBEITEN IM RAHMEN DER GEWÄHRLEISTUNG BEI EINEM ANDEREN BETRIEB, ZU DEM DIE ÜBERSTELLUNG DURCH DEN AUFTRAGGEBER TUNLICH IST, VERLANGEN ODER ANGEMESSENEN ERSATZ LEISTEN. NICHT ABDINGBARE RECHTE DES AUFTRAGGEBERS AUF WANDLUNG WERDEN HIERDURCH NICHT BERÜHRT. BESTEHENDE UND ÜBER DIE GEWÄHRLEITUNG HINAUSGEHENDE HERSTELLERGARANTIEN WERDEN DIR VORSTEHENDEN BESTIMMUNGEN NICHT BEEINTRÄCHTIGT.
12. SCHADENERSATZ
DER AUFTRAGNEHMER HAFTET FÜR ALLE VON IHM AUS ANLASS DER AUSFÜHRUNG DER INSTANDSETZUNGSARBEITEN VERSCHULDETEN SCHÄDEN, SOWEIT DIESE AN EINER PERSON ODER AM REPARATURGEGENSTAND SELBST EINGETRETEN SIND.
FÜR ALLE SONSTIGEN SCHÄDEN EINSCHLIEßLICH DER FOLGESCHÄDEN ODER SCHÄDEN AUS VERTRAGSVERLETZUNG HAFTET DER AUFTRAGNEHMER NUR BEI VORSATZ ODER GROBER FAHRLÄSSIGKEIT. AUS DER PRODUKTHAFTUNG ZUSTEHENDE ANASPRÜCHE WERDEN DURCH DIESE REGELUNG NICHT BERÜHRT. DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GEMÄß GILT BEI VERLUST DES VOM AUFTRAGNEHMER ÜBERNOMMENEN REPARATURGEGENSTANDES. FÜR IM FAHRZEUG BEFINDLICHE GEGENSTÄNDE, DIE NICHT ZUM BETRIEB DES FAHRZEUGES GEHÖREN WIRD VOM AUFTRAGNEHMER, SOFERN ER DIESE NICHT AUSDRÜCKLICH IN VERWAHRUNG GENOMMEN HAT, NICHT GEHAFTET.
13. ERFÜLLUNGSORT
ERFÜLLUNGSORT IST DER SITZ DES AUFTRAGNEHMERS.
14. GERICHTSSTAND
FÜR KLAGEN GEGEN AUFTRAGGEBER, DIE VERBRAUCHER IM SINNE DES KONSUMENTESCHUTZGESETZES SIND, UND DEREN WOHNSITZ GEWÖHNLICHER AUFENTHALT ODER BESCHÄFTIGUNGSORT IM INNLAND GELEGEN IST, KANN NUR DIE ZUSTÄNDIGKEIT EINES GERICHTES VEREINBART WERDEN, IN DESSEN SPRENGEL EINER DIESER ORTE GELEGEN IST.